陕西浙交秦新矿业有限公司2022年度矿外基建工程全过程跟踪审计项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。本次采购供应商资格审查为资格后审方式进行。

1采购项目简介

1.1采购项目名称:陕西浙交秦新矿业有限公司2022年度矿外基建工程全过程跟踪审计项目

1.2 采购人:陕西浙交秦新矿业有限公司

1.3采购代理机构:无

1.4采购项目资金落实情况:已落实

1.5采购项目概况

采购项目名称：陕西浙交秦新矿业有限公司2022年度矿外基建工程全过程跟踪审计项目

预算金额：92万

服务时间：交（竣）工结算审计的项目必须在签订合同后六个月内完成审计并出具报告，全过程造价咨询的项目必须在签订合同之日起至交（竣）工验收完成后3个月完成审计并出具报告。

1.6成交供应商数量:

R一家

（当项目有多个合同包时，需约定拟成交供应商确定原则）

2 采购范围及相关要求(服务类)

2.1采购范围:

矿外基建工程跟踪审计项目包含进场道路、生产区建设、矿外平硐工程、皮带廊道和外接电力高压系统等工程。

1.项目建设前期审计包含项目法人制建设与实施情况审计；部分项目概预算审计；设计评审报告审计；招投标审计；合同管理审计；内部控制审查与评价等。

2、项目建设期间审计包含分项工程与材料设备的采购审计；合同执行审计；现场签证和工程变更审计；工程进度款审计；财务核算审计；资金管理审计；监理单位审计；内部控制的审查和评价等。

3、项目竣工决算审计包含对前期已审核过的材料设备价格等资料进行计算汇总；审查施工单位的工程结算（决算）资料是否完整，结合前面已汇总的数据，审核工程量变化和套用相关清单单价的情况，是否与施工中的审核情况相符；审核竣工结算是否与竣工图相符，并对现场进行勘察，对竣工图纸进行核查，是否与工程现场相符；依据当期经济政策调整文件，审核工程结算（决算）经济政策的调整变化是否真实可靠；对照建设工程合同条款，检验补充合同或补充协议内容的真实性、可靠性；根据工程的实际验收情况，审核合同工期的执行和合同质量的完成情况；根据施工单位提出的索赔要求，认真审核索赔的论据是否合理，内容是否真实，向项目实施单位提出参考意见；通过对施工单位工程结算的全面审核，在保证工程造价真实合理的基础上，提出初审意见，送项目实施单位审查；经项目实施单位审查后，及时调整，并与建施双方交换意见；对施工现场进行勘察核实，以确保实际施工与竣工资料相符；与项目实施单位、施工单位进行核对会审后，作出审核定案表，由各方签字；通过对该工程造价结算审核，将工程管理中存在的问题及时与项目实施单位沟通，并针对存在问题提出改进建议；与竣工决算其他相关工作。

4、对本项目的工程建设管理规范性审计。

2.2服务期限:交（竣）工结算审计的项目必须在签订合同后六个月内完成审计并出具报告，全过程造价咨询的项目必须在签订合同之日起至交（竣）工验收完成后3个月完成审计并出具报告。

2.3服务地点:陕西省商洛市商州区

2.4质量要求或服务标准:符合国家行业规范及浙江和陕西省、市相关要求。

3供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且满足如下要求:

(1) 资质要求: 本次招标要求投标人须具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。

(2) 财务要求:无

(3) 业绩要求:自2019年7月 1日以来（以合同协议书签订日期为准，若合同协议书中未体现工程规模或合同签订时间的，则应出具项目业主开具的证明材料，否则业绩不予认可），承接过单个投资项目投资额在1亿及以上全过程造价咨询或全过程跟踪审计。

(4) 信誉要求:

1、自 2019年7月1日以来（近3年以来），投标人无行贿犯罪行为。

2、未被浙江省或陕西省交通运输部、交通运输厅、发改委取消投标资格或禁止进入建设市场且处罚期未满的。

(5) 承担本项目的主要人员要求:项目负责人：具有①高级及以上技术职称，且具有住建部造价工程师一级注册证书（需提供本人身份证、执业资格证书、职称证书等复印件注册造价工程师（2018年7月20日发布“建人【2018】67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，造价员与二级等同）。）；②自2019年7月1日以来（以合同协议书签订时间为准）担任过单个工程投资额在1亿元及以上全过程造价咨询或全过程跟踪审计项目的项目负责人（项目负责人还需提供业绩证明：业绩证明材料为合同协议书，投标人所附的业绩证明材料中应能体现项目负责人名字、任职、工程规模，若业绩证明材料中未体现项目负责人名字、任职、工程规模，则应另外提工程联系单或流转单等证明材料，否则业绩不予认可）；③自2019年7月1日以来，无行贿犯罪行为(以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准)。

(6) 项目工作组其他人员：不少于6人（不含项目负责人），至少配备技术负责人1人（具有中级及以上技术职称），建筑造价人员4人；安装造价人员1人；且以上人员具有住建部造价工程师注册证书。(需提供本人身份证、执业资格证书、职称证书等复印件注册造价工程师（2018年7月20日发布“建人【2018】67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，造价员与二级等同）。

3.2 供应商不得存在下列情形之:

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购单位存在利害关系且可能影响公正性；

(4)与本采购项目同一标的物的其他投标人为同一个单位负责人；

(5)与本采购项目同一标的物的其他投标人存在控股、管理关系；

(6)被依法暂停或者取消投标资格；

(7)在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

(8)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(9)被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(10)在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；

(11)投标人或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司取消参加浙江省交通投资集团有限公司范围内谈判项目的投标资格且处于有效期内的；

(12)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

3.3 本次采购不接受联合体。

4采购文件的获取

4.1潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

4.2采购文件网上下载时间：2022年8月5日0时00分至2022年8月8日16时00分（以媒介上发布的公告时间为准）。

4.3潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2022年8月8日16 时 00 分（以媒介上发布的公告时间为准）。采购人将于2022年8月9日（以媒介上发布的公告时间为准）前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

5响应文件递交

5.1响应文件递交的截止时间为：2022年8月10日9时0分；（建议递交时间为工作日上午12点前）

5.2响应文件递交方式：

电子响应文件（正本）：采用网上递交的方式，在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

£纸质响应文件：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄至，联系人：陈李敏，电话：15925762730。因快递公司延误造成的报价失败等风险由供应商自行承担。

R5.3电子响应文件（正本）未在报价时间截止前上传电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

£5.4纸质报价文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质报价文件开启的（所有供应商的电子报价文件均无法解密时方采用纸质报价文件开标时），由供应商自行承担责任。

6发布公告的媒介

采购公告同时在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）采购人需要的其他媒介。

7联系方式

采 购 人：陕西浙交秦新矿业有限公司

地 址：陕西省商洛市商州区同城置业14楼

联系人：陈女士

电 话：0914-2336788

监督部门：党群工作部

地 址：陕西省商洛市商州区同城置业14楼

联系人：沈先生

电 话：0914-2336788

2022年8月4日

文章推荐：

【招标采购】巢湖市"三达标一美丽"水利建设项目南大圩达标整治工程勘察设计

【南部新城基础设施配套工程-晋周总立交桥污水管道工程一标段：新华桥、兴华桥穿铁路段污水管道工程施工】招标公告

【南部新城基础设施配套工程-晋周总立交桥污水管道工程二标段：新华桥（除穿铁路段）污水管道工程施工】招标公告

建投·西华学府项目设计、施工总承包招标公告